tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
当前位置:首页 >> 电力/水利 >>

白石电站改造工程施工协议

白石电站增效扩容项目 辅机设备安装工程劳务协议
甲方:白石电站改造项目工程组 乙方:谭安国 乙方负责甲方承办白石电站部分辅机设备安装的劳务工作, 为了明确 甲乙双方的权利和义务,在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致达成 如下条款,共同遵守。

第一条

工程概况

1.工程名称:白石电站增效扩容项目辅机设备安装 2.建设地点:忠县白石镇明光村 3.主要工程内容:白石电站两台(套)调速器、两台(套)自动滤 水器以及工业水管道等设备设施安装所需的装运、 基础开挖等协助安装的 劳务工作。

第二条

工程价款及支付方式

1、价款:工程劳务费 14500 元 (大写壹万肆仟伍佰元整) 。 2、价款支付:在本工程完工后三个工作日内,甲方向乙方一次性支 付本协议全部价款。

第三条

施工设备和主要材料采购方式

本工程乙方所需的所有材料和工具均由乙方自行提供解决,并应满足 甲方安装的工期要求。

1

第四条

工期及相关要求

1.本工程施工工期 20 天。 2.乙方应按甲方的要求及时进场开工,否则视为违约。 3.在施工过程中,如遇下列情况,工期应顺延: (1)由于不可抗力而被迫停工的; (2)乙方未按照甲方要求在约定的时间完成工作延误安装工期的。

第六条

双方义务

(一)甲方义务 1.按合同约定按时付款。 2.为乙方施工提供必需的施工条件和环境。 3.甲方应对施工进行技术指导和管理。 4.根据相关法律法规规定应承担的其他义务。 (二)乙方义务 1.严格按照甲方提供图纸、说明和要求进行施工,并确保工程质量 合格。 2.按施工安全规范的规定,采取预防事故的措施,确保施工的安全, 并对承包范围内的施工安全负责。 如因施工原因造成的事故及经济损失概 由乙方全部承担。 3.做好施工组织管理,保持施工现场的清洁,做到文明施工。 4.按照双方约定的范围,做好安装时的协助工作。 5.根据相关法律法规规定应承担的其他义务。

第九条

违约责任
2

1.双方应严格履行合同,若甲乙双方因本工程建设问题给对方造成 损失的,任何一方应承担赔偿对方损失的责任。 2.乙方不得无故拖延工期,若因乙方原因导致未按期完工的,每延 迟竣工一天,乙方向甲方支付合同金额的 1 %作为违约金,并承担由此延 误投产的全部生产损失。

第十条





1.本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程完工、结清工程款后 自然失效。 2.本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商,另行协商达成的协议与本 合同具有同等效力。 3.在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决。协商不成的,任 何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。 4.本合同 1 式 4 份,甲方执 2 份、乙方执 2 份,均有同等法律效力。

甲方(盖章) :

乙方(盖章) :

联系电话:

联系电话:

签订日期: 2012 年 12 月 11 日

3


推荐相关:

10kV利试线F01配电台区新建、改造工程项目群联合施工实....doc

改造工程项目群 项目群计划停电时间:2018 年 7 月...施工单位) (一)停电范围: 1、110kV 白石电站 ...使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业...

白石水库电站竖井衬砌混凝土滑模设计与施工技术_论文.pdf

白石水库电站竖井衬砌混凝土滑模设计与施工技术 - 2017 年第 5期 DOI:

110kV白石水变电站1号主变安装工程(停电)_图文.doc

110kV白石水变电站1号主变安装工程(停电) - 外单位施工方案会审表 110kV 白石水变电站 1 号主变大修工程 (临时检修电源箱接入、拆除) (停电) 工程项目名称 ...

竣工验收报告_兵器/核科学_工程科技_专业资料.doc

改善项目二标段 2、工程地点:涞源县白石口镇白石口...改造、景观改造、给排水改造 4、质量目标:实现合同...工程概况: 云龙县岔河三级水电站位于大理州云龙县西...

白石水电站2 #机组推力轴承的技术改造_论文.pdf

白石水电站2 #机组推力轴承的技术改造_专业资料。利用新技术和新材料,对20世纪70~80年代建设的小型水电站的发电设备进行技术改造,可以使老设备焕发“青春”,并且...

某桥梁改造施工组织设计.doc

某桥梁改造施工组织设计 - 如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 银帆桥栏杆安装、赫山西路改造工程 施工组织设计 编制单位:大连开发区白石市政工程有限公司 编制日期:...

海宁盐官景区白石坛周边景观改造工程项目可行性论证报告.doc

海宁盐官景区白石坛周边景观改造工程项目可行性论证报告 - 海宁盐官景区白石坛周边景观改造工程 项目建议书 2 目录 第一章 总论 ………...

龙胜各族自治县水利电力开发总公司白石水电站企业信用....pdf

www.tianyancha.com 龙胜各族自治县水利电力开发总公 司白石水电站 企业信用报告 www.tianyancha.com 本报告生成时间为 2018 年 11 月 27 日 22:44:05, 您...

白石窑水电站监控系统的改造_论文.pdf

改造 王世朋 ( 东省 源天工程公 司,东 增城 广广摘 514)130 要: 阐述白石水电站 计算机监控 系统的改造方案 , 系统改造前后软硬 件的配置厦 系统琦能...

山地村级光伏扶贫电站项目施工组织设计可编辑Word文档.doc

山地村级光伏扶贫电站项目施工组织设计可编辑Word文档 - 2016 涞源县白石山村等 46 个村 13.8MWp 村级光伏扶贫电站项目施工组织方案 2016 涞源县白石山村等 46 ...

藤县白石水库工程管理所马地电站企业信用报告-天眼查.pdf

藤县白石水库工程管理所马地电站企业信用报告-天眼查 - www.tianyancha.com 藤县白石水库工程管理所马地电站 企业信用报告 www.tianyancha.com 本报告...

涟源市湄江镇白石冲电站企业信用报告-天眼查.pdf

涟源市湄江镇白石电站企业信用报告-天眼查_兵器/核科学_工程科技_专业资料。www.tianyancha.com 涟源市湄江镇白石电站 企业信用报告 www.tianyancha.com 本...

白石区片改造项目回迁安置房户型图和楼层价格调换表1_图文.doc

白石区片改造项目回迁安置房户型图和楼层价格调换表1_环境科学/食品科学_工程科技

白石村改造E、H地块总平面图、回迁安置房户型图和楼层....pdf

白石改造E、H地块总平面图、回迁安置房户型图和楼层价格调换表_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。附件 1 E、H 地块总平面图、回迁安置房户型图和楼层价格...

信宜市白石扶龙电站企业信用报告-天眼查.pdf

www.tianyancha.com 信宜市白石扶龙电站 企业信用报告 www.

深圳市平湖垃圾焚烧发电厂工程施工组织设计.doc

深圳市平湖垃圾焚烧发电厂工程施工组织设计_建筑/土木...白石公岭南边地段红线范围内,原地面标高 为 95m~...使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业...

钟山县两安乡白石脚二级水电站企业信用报告-天眼查.pdf

www.tianyancha.com 钟山县两安乡白石脚二级水电站 企业信用报告

信宜市白石镇河坝铺电站企业信用报告-天眼查.pdf

www.tianyancha.com 信宜市白石镇河坝铺电站 企业信用报告 www.tianyancha.com ...市白石镇河坝铺村村民委员会合同纠纷 二审民事判决书 操作 5.4 法院公告 截止 ...

逊克县白石电站招待所企业信用报告-天眼查.pdf

www.tianyancha.com 逊克县白石电站招待所 企业信用报告 www

白石溪水电站出力不足的原因分析及解决办法_论文.pdf

产品制造方和施工方等不同对象在该水电站工程实施...{III II::jI 【I 投 不改造 白石水 电站 ...使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com